УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА (Рамочный договор поставки с выполнением работ и оказанием услуг) (далее – Договор)
Утверждены ИП Масленникова Е.В.
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, пос. Кедровое
«01» января 2019 г.
Изложенный ниже текст Договора в соответствии со статьями 426, 432, 433, 434, 435 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации является адресованным юридическим лицам официальным публичным предложением Индивидуального предпринимателя Масленниковой Елены Валерьевны (ИНН 660600631179, ОГРНИП 307660632000042) заключить договор поставки товара на условиях настоящих условий поставки товара, размещенных на странице Интернет-сайта: https://kedr-2005.ru/ и его поддоменах, и определяет все существенные условия договора между Покупателем и Поставщиком.
Настоящий Договор является рамочным договором (договором с открытыми условиями), как это установлено в ст. 429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, которые конкретизируются и уточняются Сторонами письменными соглашениями, во исполнение настоящего рамочного договора. Совершение Покупателем указанных в Договоре действий является подтверждением его согласия заключить Договор, в порядке, объеме и на условиях, изложенных в настоящей оферте (Договоре).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Поставщик – Индивидуальный предприниматель Масленникова Елена Валерьевна (ИНН 660600631179, ОГРНИП 307660632000042)
1.2. Покупатель – юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (или законодательством страны регистрации этого юридического лица), совершившее конклюдентные действия, направленные на заключение Договора поставки посредством акцепта (принятия) условий настоящий Оферты (Договора). В контексте Договора в понятие «Покупатель» в равной степени включаются Индивидуальные предприниматели и «Самозанятые» граждане РФ по смыслу Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход».
1.3. Стороны Договора – совместно Покупатель и Поставщик, а также отдельно какая-либо из Сторон.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, а также произвести работы по производству такого Товара, а также оказать прочие услуги, в зависимости от согласованной с Поставщиком заявки Покупателя, по строительству, монтажу, сборке зданий и сооружений из поставляемого Товара, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар, а также выполненные работы и оказанные услуги. Товар, поставляемый по Договору (далее - товар) размещен на странице Интернет-сайта Поставщика: https://kedr-2005.ru/ и его поддоменах в соответствующих разделах.
2.2. Перечень и описание работ (услуг) по изготовлению Товара (строительных материалов, сборных конструкций и прочее) размещен на странице Интернет-сайта Поставщика: https://kedr-2005.ru/ и его поддоменах в соответствующих разделах.
2.3. Поставщик выполняет работы (оказывает услуги) по изготовлению Товара (строительных материалов, сборных конструкций и прочее) в месте нахождения товара по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, поселок Кедровое, улица Школьников, дом 10 (географические координаты условного центра склада: 57.162386, 60.583353).
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ НА ТОВАР
3.1. Комплектность товара определяется обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
3.2. Передача некомплектного товара 3.2.1. Покупатель, которому поставлены товары с нарушением условий Договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 480 ГК РФ, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными.
3.2.2. В случае передачи некомплектного товара (ст. 478 ГК РФ) Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: - соразмерного уменьшения покупной цены; - доукомплектования товара в разумный срок. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товара, Покупатель вправе по своему выбору: - потребовать замены некомплектного товара на комплектный; - отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
3.3. Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром товарную накладную (№ ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (далее - УПД), которая(ый) составляется на каждую партию товара в двух экземплярах (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания Покупателем). Товар передается Покупателю без относящихся к нему документов.
4. КАЧЕСТВО
4.1. Передаваемый по Договору товар в употреблении не был.
4.2. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным действующим законодательством РФ.
4.3. Поставщик отвечает за недостатки товара, если Покупатель докажет, что они возникли до передачи товара или по причинам, возникшим до этого момента.
4.4. Качество выполненных работ (оказанных услуг) должно соответствовать требованиям, которые обычно предъявляются к работам (услугам) соответствующего рода.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Цена товара, работ и услуг
5.1.1. Предварительная цена товара, работ и услуг определяется Поставщиком в одностороннем бесспорном порядке и публикуется на Интернет-сайте Поставщика: https://kedr-2005.ru/ и его поддоменах, и указана в Рублях РФ за единицу Товара и/или за Услугу (Без налога (НДС)), при этом окончательная сумма товара, работ и услуг фиксируется в выставленном счете на оплату или письменном соглашении Сторон. В связи с применением Поставщиком специального налогового режима «УСН» («упрощенная система налогообложения»), с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов», налог на добавленную стоимость к оплате Покупателю не предъявляется (ст.ст. 346.12, 346.13, главы 26.2 НК РФ).
5.1.2. В случае нарушения срока оплаты выставленного счета, установленного п. 5.2. Договора, Поставщик имеет право изменить стоимость товара, работ, услуг с выставлением счета на оплату на новых условиях. При выставлении счета на оплату на новых условиях, предшествующий и не оплаченный счет на оплату считается недействительным.
5.1.3. Цена товара, работ, услуг, размещенных на Интернет-сайте Поставщика https://kedr-2005.ru/ и его поддоменах является приблизительной.
5.2. Товар, работы и услуги оплачиваются Покупателем в следующем порядке, если иное не указано в счете на оплату, в заключенном письменном соглашении Сторон: 100 % предоплата в течение 3 (трех) календарных дней с момента выставления счета на оплату. Окончательный расчет, расходы на дополнительные работы и/или затраты, которые возникли по независящим от Поставщика причинам или существенно повлияли на стоимость товара, например, но не ограничиваясь, из-за роста цен на материалы (сырье), требуемые для изготовления товара, Поставщик вправе предъявить к оплате Покупателю, который обязан в 3 (трех)-дневный срок произвести оплату выставленного счета.
5.3. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
5.4. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.5. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки оплаты в рамках Договора не будут являться коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ и основанием для начисления процентов в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ.
5.6. В случае отгрузки товара Покупателю в объеме превышающий объем, указанный в счете на оплату, Покупатель обязуется оплатить излишне отгруженный товар в течение 3 (трех) календарных дней.
6. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок поставки
6.1.1. Товар поставляется партиями в сроки, указанные в заявках покупателя и/или письменном соглашении Сторон. Заявка должна быть направлена не позднее чем за 10 (десять) дней до даты поставки. Она должна содержать наименование, количество товара и срок его поставки. В случае отсутствия согласованного между Сторонами соглашения о сроке изготовления товара или заявок Покупателя, товар должен быть поставлен не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента окончательного срока изготовления товара (сроки изготовления размещены на Интернет-сайте Поставщика: https://kedr-2005.ru/ и его поддоменах в соответствующем разделе).
6.1.2. В случае просрочки поставки товара Покупатель утрачивает интерес к Договору. Поставщик вправе исполнять Договор после указанного срока только с согласия Покупателя.
6.2. Поставка товара осуществляется самовывозом по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, поселок Кедровое, улица Школьников, дом 10 (географические координаты условного центра склада: 57.162386, 60.583353) (далее – склад).
6.2.1. Уведомлять Покупателя о готовности товара к передаче не требуется.
6.2.2. Погрузка товара на транспорт Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика.
6.3. Тара (упаковка) товара не предусмотрена.
6.4. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент полной оплаты товара.
6.5. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Покупателю с момента предоставления товара в его распоряжение согласно п. 1 ст. 458 ГК РФ.
7. ПРИЕМКА ТОВАРА
7.1. Покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения Договора.
7.2. Покупатель обязуется совершить все действия, которые обычно выполняются и необходимы для обеспечения приемки товара.
7.3. На складе Покупатель проверяет товар по количеству, качеству и комплектности. При этом подписание накладной (иного документа о приемке товара) свидетельствует о приемке товара по количеству, качеству и комплектности. Товарная накладная или универсальный передаточный документ (далее - УПД) должен быть подписан Покупателем в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента его получения от Поставщика. Если Поставщик в силу любых причин не получил обратно от Покупателя подписанную товарную накладную или УПД в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их передачи, продукция считается безоговорочно принятой Покупателем в полном объеме.
7.4. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц (внутритарно).
7.5. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ, предъявляемыми к качеству соответствующего товара.
7.6. Покупатель обязан известить Поставщика о нарушении условий Договора о количестве, качестве и комплектности, таре и (или) упаковке товара в следующие сроки: - незамедлительно при приемке товара; - в течение 12 (двенадцати) часов при использовании товара.
7.7. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или Договора не принимает товар или отказывается его принять, или нарушает сроки оплаты, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар или отказаться от исполнения Договора, или начислить неустойку, предусмотренную п. 9.1.1. Договора.
8. СРОК И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ПРИЕМКА РАБОТ
8.1. Поставщик обязуется выполнить работы (оказать услуги) в сроки, установленные и размещенные на Интернет-сайте Поставщика: https://kedr-2005.ru/ и его поддоменах в соответствующем разделе, если иное не установлено письменными соглашениями Сторон.
8.2. Поставщик обязуется предоставить все материалы, сырье и оборудование, необходимые для выполнения работ и оказания услуг.
8.3. Покупатель вправе в любое время проверять ход и качество работ и услуг, выполняемых Поставщиком, не вмешиваясь в его деятельность.
8.3.1. Если Поставщик не приступает своевременно к исполнению Договора в части выполнения работ и оказания услуг или выполняет работы и оказывает услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в части выполнения работ и оказания услуг и потребовать возмещения убытков.
8.3.2. Если во время выполнения работ и оказания услуг станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Покупатель вправе назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора в части выполнения работ и оказания услуг либо поручить исправление работ и услуг другому лицу за счет Поставщика, а также потребовать возмещения убытков.
8.4. При просрочке передачи или приемки результата работ риски случайной гибели или случайного повреждения товара, а также результата выполненных работ несет сторона, допустившая просрочку.
8.5. Поставщик вправе привлекать к выполнению работ и оказанию услуг третьих лиц.
8.6. Покупатель обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором, с участием Поставщика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Поставщику.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Ответственность Покупателя
9.1.1. Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в случаях: - просрочки приемки товара - пени в размере 1 (один) % стоимости Договора за каждый день просрочки; - просрочки оплаты выполненной работы (оказанной услуги) - пени в размере 1 (один) % от суммы Договора за каждый день просрочки.
9.1.2. В случае нарушения Покупателем обязательств, за которые Договором предусмотрена неустойка, Поставщик вправе потребовать взыскания с Покупателя убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
9.2. Если в разумный срок после расторжения Договора вследствие нарушения обязательства Покупателем Поставщик продал товар другому лицу по более низкой, чем предусмотренная Договором, но разумной цене, Поставщик может предъявить Покупателю требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.
9.3. Если в разумный срок после расторжения Договора вследствие нарушения обязательства Поставщиком Покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного Договором, он может предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.
9.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность независимо от того, вызвано ли такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обстоятельствами непреодолимой силы, согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ.
9.5. Ответственность за исполнение требований нормативных актов, устанавливающих специальные требования в погрузке и оформлению специального разрешения на перевозку груза, в том числе: Федерального закона от 08.11.2007г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации", Приказа Минтранса России от 11.04.2022 N 127 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов" несёт собственник транспортных средств.
10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Договор может быть изменен и расторгнут по соглашению сторон. Сторона, которая получила требование другой стороны об изменении или расторжении Договора, обязана его рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанного требования.
10.2. По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только в следующих случаях: 1) при существенном нарушении Договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами. Существенным признается нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора.
10.3. Односторонний отказ от исполнения договора
10.3.1. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из сторон (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ). Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, или неоднократного нарушения сроков поставки товаров. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты товаров или непринятия товара в срок, установленный п. 6.1.1. Договора.
10.3.2. Если Покупатель в нарушение Договора отказывается принять и оплатить товар, Поставщик вправе по своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения Договора.
10.4. Требование об изменении или о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны изменить или расторгнуть Договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо Договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров
11.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
11.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
11.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.
11.1.4. Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии.
11.2. Споры, возникшие из Договора, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Оплата или частичная оплата выставленного счета на оплату свидетельствует о принятии Покупателем условий поставки продукции и заключении Договора поставки в письменной форме (п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ).
12.2. Договор действует до момента надлежащего исполнения сторонами обязательств по нему.
12.3. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу Поставщика, который указан в разделе Договора "Реквизиты Поставщика". Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим. Адрес для направления юридически значимых сообщений Покупатель указывает в заявке, письменном соглашении Сторон и может содержать, в том числе, электронный адрес.
12.4. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут наступление таких последствий с момента доставки соответствующего сообщения этому лицу или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
12.5. Право требования по денежному обязательству, предусмотренные ст. 384 ГК РФ, в том числе обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты, не могут быть переданы одной из Сторон другому лицу.
12.6. Все информационные материалы, представленные на Интернет-сайте Поставщика, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию об определенных свойствах и характеристиках Товара, таких как цвет, форма, размер, упаковка и др. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед направлением заявки, необходимо обратиться за консультацией к Поставщику.
12.7. Поставщик собирает и обрабатывает персональные данные покупателей в целях выполнения условий настоящего Договора и доставки Покупателю заказанного Товара.
12.8. Осуществляя приобретение Товара, заказ услуг, работ, Покупатель выражает согласие и разрешает Поставщику обрабатывать свои персональные данные, в том числе фамилию, имя, отчество, наименование, дату рождения, дату регистрации, пол, место работы и должность, почтовый адрес; домашний, рабочий, мобильный телефоны, адрес электронной почты, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу на территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также передачу их контрагентам Поставщика с целью дальнейшей обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу на территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) для проведения исследований, направленных на улучшение качества услуг, для проведения маркетинговых программ, статистических исследований, а также для продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с Покупателем с помощью различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет.
12.9. Покупатель выражает согласие и разрешает Поставщику и его контрагентам обрабатывать персональные данные Покупателя, с помощью автоматизированных систем управления базами данных, а также иных программных средств, специально разработанных по поручению Поставщика. Работа с такими системами осуществляется по предписанному Поставщиком алгоритму (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение). Используемые способы обработки (включая, но, не ограничиваясь): автоматическая сверка почтовых кодов с базой кодов, автоматическая проверка написания названий улиц\населенных пунктов, уточнение данных с Покупателем путем телефонной, почтовой связи с Покупателем или с помощью контакта через сеть Интернет, сегментация базы по заданным критериям.
12.10. Покупатель соглашается с тем, что, если это необходимо для реализации целей, указанных в настоящей Оферте, его персональные данные, полученные Поставщиком, могут быть переданы третьим лицам, которым Поставщик может поручить обработку персональных данных Покупателя на основании договора, заключенного с такими лицами, при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об обеспечении такими третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке. При передаче указанных данных Покупателя Поставщик предупреждает лиц, получающих персональные данные Покупателя, о том, что эти данные являются конфиденциальными и могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требуют от этих лиц соблюдения этого правила.
12.11. Покупатель вправе запросить у Поставщика полную информацию о своих персональных данных, их обработке и использовании, а также потребовать исключения или исправления/дополнения неверных или неполных персональных данных, отправив соответствующий письменный запрос на имя Поставщика на почтовый адрес. Данное Покупателем согласие на обработку его персональных данных является бессрочным и может быть отозвано посредством направления Покупателем письменного заявления в адрес Поставщика на почтовый адрес.
13. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
Индивидуальный предприниматель Масленникова Елена Валерьевна ИНН 660600631179 ОГРНИП 307660632000042 эл.почта: kedr-2005vp@yandex.ru Почтовый адрес: 624087, Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, поселок Кедровое, улица Советская, дом 2, квартира 11 Адрес склада: Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, поселок Кедровое, улица Школьников, дом 10 Телефон (прием заявок): +7-919-360-99-29 Телефон (прием заявок): +7-908-921-21-47 Расчётный счёт: 40802810316200124791 Наименование банка: Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург Корреспондентский счёт: 30101810500000000674 БИК: 047577674
Скачать. Условия поставки товара. Договор.
